ОсОО Алтынкен объявляет о подрядных работах на 2026 год
Заказчик: ОсОО "Алтынкен"
1.1 Работы включают: вскрышные и проходческие работы, горно-подготовительные и горно-нарезные работы на высоте 1470 и выше, а также в глубинной части ниже этой отметки. Кроме того, предусмотрено устройство крепи подземных выработок, обслуживание этих выработок, монтажные работы в подземных условиях и выполнение различных мелких задач на горизонтах и подэтажах.
1.2 Локация проекта: месторождение Талдыбулак, город Орловка, Кеминский район, Чуйская область, Кыргызская Республика.
1.3 Объем работ: Вскрышные и проходческие операции, горно-подготовительные и горно-нарезные работы на высоте 1470 и выше, а также ниже этой отметки. В перечень также входят работы по креплению подземных выработок, монтаж и демонтаж подпорных конструкций для закладочных операций, обслуживание подземных объектов, а также монтаж водопроводных и воздухопроводных систем. Дополнительно предусмотрены работы по добыче, бурению, погрузке и транспортировке до рудоспуска или бункера, либо до места, указанного Заказчиком.
1.4 Способ подрядных работ: предоставление рабочей силы и материалов, с заключением договора на фиксированную комплексную сумму. Основные расходные материалы, такие как взрывчатые вещества, горюче-смазочные материалы, а также ресурсы для электроснабжения, водоснабжения и вентиляции, будут предоставлены Заказчиком. Оплата за все материалы, полученные Подрядчиком со склада Заказчика, будет вычитаться из промежуточного платежа на основании фактического объема и стоимости использования материалов в текущем месяце (за исключением взрывчатых веществ). Вентиляционные и водные материалы, а также взрывчатые вещества не будут вычитаться, и укрупненная цена не будет включать эти материалы. Остальные вспомогательные ресурсы будут закуплены Подрядчиком.
2. Сроки выполнения работ: 365 календарных дней. Ожидаемая дата начала: 1 января 2026 года, завершение: 31 декабря 2026 года.
3. Стоимость работ: Организации, заинтересованные в сотрудничестве, могут получить консультацию от ОсОО Алтынкен. После оценки квалификации и соответствия техническим требованиям Заказчика будет предоставлено приглашение и контрольная стоимость предстоящих работ.
4. Необходимые документы для ведения коммерческих переговоров:
4.1 Финансовая информация:
(1) Лицензия на добычу полезных ископаемых (оригинал или заверенная копия) для проверки.
(2) Лицензия на ведение предпринимательской деятельности (оригинал или заверенная копия) для проверки.
(3) Устав компании.
(4) Сертификат юридического лица.
(5) Доверенность от юридического лица.
(6) Достижения директора по проекту.
(7) Финансовое состояние: справка об отсутствии налоговых задолженностей.
(8) Приказ о назначении компании.
(9) Достижения директора по проекту.
(10) Именной список ключевых управленческих сотрудников, их паспорта и квалификационные аттестаты.
(11) Справка об отсутствии судебных или арбитражных дел за последние годы.
Все перечисленные документы должны быть предоставлены на русском и китайском языках с официальной печатью.
4.2 Технические документы:
(1) Технический проект работ.
(2) Перечень оборудования.
Эта информация предназначена для тендерных процедур по контракту на горно-проходческие работы на месторождении Талдыбулак Левобережный на 2026 год.
Публикация информации будет проходить с 8 по 20 ноября 2025 года. Заинтересованные организации должны обладать необходимой квалификацией и опытом, а также предоставить соответствующие квалификационные документы и техническую документацию по адресу: [email protected]. Для получения справок доступны телефоны: 0701886878 и 0701886026.
Только после проверки квалификации будут организованы деловые переговоры.
Обсудим?
Смотрите также:
